ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Dodó-Elektro Kft.
Építőipari kivitelezésekre és szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek
Változat: 5.1.
Hatályba lépés: 2026.06.15.
1. PREAMBULUM
1.1.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja olyan általános szerződéses feltételek meghatározása, amelyek a Dodó-Elektro Kft. (székhely: 8761 Pacsa, Csány László utca 26., cégjegyzékszám: 20-09-076380, a továbbiakban: Vállalkozó) és ügyfelei (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő szerződések részét képezik.
Jelen ÁSZF a Vállalkozó által kiadott ajánlatok és létrejött szerződések elválaszthatatlan részét képezi.
1.2.
A Vállalkozó az ÁSZF-et elektronikus úton, az ajánlat részeként vagy az ajánlatban szereplő internetes hivatkozás útján teszi hozzáférhetővé.
A Megrendelő az ajánlat elfogadásával kijelenti, hogy az ÁSZF-et megismerte, annak tartalmát elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
1.3.
Amennyiben az egyedi szerződés és az ÁSZF között eltérés van, az egyedi szerződés rendelkezései irányadók.
A szerződés alatt a Felek az egyedi szerződés és a jelen ÁSZF együttes rendelkezéseit értik.
1.4.
A weboldalon közzétett https://www.dodoelektro.hu/contactus címen (a Kapcsolatfelvétel gomb alatt elérhető) űrlap kitöltése Vállalkozó részéről nem minősül ajánlattételnek, és nem jelent szerződéses elköteleződést.
A Vállalkozó ajánlatait elsősorban az Odoo vállalatirányítási rendszeren keresztül, kivételes esetben elektronikus levél útján adja.
Az ajánlat elfogadása elektronikus úton történik.
Az ajánlat és annak elfogadása írásbeli jognyilatkozatnak minősül.
1.5.
A Vállalkozó ajánlata a kiállítástól számított 30 naptári napig érvényes.
A 30 nap elteltét követően a Vállalkozó jogosult új ajánlatot adni, illetve az ajánlatot aktualizálni.
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1.
A Vállalkozó különösen az alábbi tevékenységeket végzi:
Villanyszerelési projektek
- lakóépületek villanyszerelése
- ipari létesítmények villanyszerelése
- közületek villanyszerelése
- elektromos gépek villamos csatlakoztatása
- elektromosautó-töltők telepítése
Háztartási méretű kiserőművek (HMKE)
- HMKE rendszerek kivitelezése 50 kVA csatlakozási teljesítményig
- HMKE rendszerek bővítése
- energiatároló rendszerek telepítése
Ipari napelemes rendszerek
- 50 kVA feletti napelemes rendszerek kivitelezése
- visszwatt-védelmi rendszerrel ellátott napelemes rendszerek kivitelezése
- földre telepített napelemparkok kivitelezése
Kamera- és vagyonvédelmi rendszerek
- IP és analóg kamerarendszerek
- riasztórendszerek
- beléptetőrendszerek
Strukturált hálózatok és okosotthon rendszerek
- strukturált hálózatok kiépítése
- okosotthon rendszerek telepítése
Hibaelhárítás és karbantartás
- villamos karbantartás
- elektromos hibaelhárítás
- napelemes rendszerek karbantartása
Mérőhelyek
- sztenderd mérőhely
- nem sztenderd mérőhely
- ideiglenes bekapcsolás
- zárópecsét-bontás
Villamos biztonsági felülvizsgálatok
- villamos biztonsági felülvizsgálat
- érintésvédelmi felülvizsgálat,
- kéziszerszámok érintésvédelmi felülvizsgálata
- erősáramú villamos berendezések felülvizsgálata
- villámvédelmi felülvizsgálat
- napelemes rendszerek felülvizsgálata
- Gáz EPH vizsgálat
- biztonsági világítás ellenőrzése
Tűzjelző és gázjelző rendszerek
- tűzjelző rendszerek kivitelezése és karbantartása
- gázjelző rendszerek kivitelezése és karbantartása
- hő- és füstelvezető rendszerek kivitelezése és karbantartása
Középfeszültségű rendszerek
- BHTR telepítés
- KÖF kábelek szerelése
- transzformátorállomások karbantartása
Napelemmodul-tisztítás
- HMKE rendszerek tisztítása
- ipari napelemes rendszerek tisztítása
- napelemparkok tisztítása
Adminisztratív és mérnöki szolgáltatások
- felelős műszaki vezetés
- műszaki ellenőrzés
- tervezés
- költségvetés-készítés
- szakfelügyelet
- szaktanácsadás
3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1.
A Megrendelő köteles a kivitelezéshez szükséges dokumentumokat, terveket, engedélyeket és információkat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki leírást a Megrendelő a Vállalkozótól rendelte meg, úgy a kivitelezés a Megrendelő által jóváhagyott tervek, vagy műszaki leírás alapján kezdhető meg.
3.2.
A Megrendelő köteles a munkaterületet a munkavégzés megkezdésére alkalmas állapotban átadni.
Amennyiben a munkaterület nem alkalmas a kivitelezés megkezdésére, a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik az akadály fennállásának időtartamával.
3.3.
A kivitelezés során feltárt, előzetesen nem ismert vagy nem felismerhető műszaki hiányosságok, rejtett hibák, szerkezeti problémák vagy villamos hálózati hiányosságok megszüntetése pótmunkának minősül.
Többletmunka: A Vállalkozó köteles elvégezni a szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.
3.4.
A Vállalkozó jogosult a pótmunkák és töblletmunkák ellenértékének felszámítására.
3.4.1.
Nettó 50.000 Ft összeget meg nem haladó pótmunkák és többletmunkák esetén elegendő a Megrendelő helyszínen adott szóbeli jóváhagyása.
A jóváhagyást a Vállalkozó munkanaplóban, elektronikus levélben, fényképes dokumentációban vagy egyéb bizonyítható módon rögzítheti.
3.4.2.
Nettó 50.000 Ft feletti pótmunkák kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján végezhetők el.
3.5.
A Megrendelő köteles a Vállalkozóval együttműködni és a teljesítéshez szükséges információkat időben rendelkezésre bocsátani.
3.6.
A Vállalkozó jogosult a munkavégzés során fényképes dokumentációt készíteni. A fényképek elsősorban műszaki dokumentációs, bizonyítási és minőségbiztosítási célokat szolgálnak.
3.7.
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a teljesítést akadályozza vagy késlelteti.
4. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE
4.1.
A teljesítési helyet és határidőt az egyedi szerződés vagy elfogadott ajánlat tartalmazza.
4.2.
A Megrendelő köteles a teljesítést megvizsgálni és nyilatkozni annak elfogadásáról vagy megtagadásáról.
4.3.
A teljesítés igazolása TIG (Teljesítésigazolás) formájában történik.
4.4.
Amennyiben a Megrendelő a TIG kézhezvételét követő 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni.
Ez nem alkalmazható, ha a Megrendelő a határidőn belül konkrét hibát vagy hiányosságot jelöl meg.
4.5.
A teljesítés részét képezhetik a vonatkozó jogszabályok vagy gyártói előírások által megkövetelt jegyzőkönyvek, tanúsítványok és dokumentumok.
5. VÁLLALKOZÓI DÍJ
5.1.
A vállalkozói díjat az egyedi szerződés vagy az elfogadott ajánlat tartalmazza. Az ÁFA fizetése a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik.
A vállakozói díjnak nem része a bármely hivatal és hatóság felé fizetendő eljárási- és szolgáltatási díj.
5.2.
A Megrendelő köteles az ajánlatban vagy szerződésben meghatározott előleg megfizetésére.
5.3.
A számlák fizetési határideje 8 (nyolc) nap.
5.4.
A fizetés napja az a nap, amikor az összeg a Vállalkozó bankszámláján jóváírásra kerül.
5.5.
A Vállalkozó a teljes vállalkozói díj kiegyenlítéséig tulajdonjogát fenntartja a leszállított vagy beépített anyagok és berendezések tekintetében.
5.6.
Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a munkavégzést felfüggeszteni.
5.7.
A számla esedékességét követő 8 napon túli késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
5.8.
A késedelmes fizetésből eredő követeléskezelési, ügyvédi, fizetési meghagyásos és egyéb jogérvényesítési költségek a késedelembe esett Megrendelőt terhelik.
5.9.
Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetén a Vállalkozó jogosult külön készfizető kezességi nyilatkozat aláírását kérni minden olyan szerződés esetén, amelynek szerződéses értéke meghaladja a nettó 10.000.000 Ft azaz tízmillió forint összeget.
6. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
6.1.
A Vállalkozó jótállást vállal azért, hogy teljesítése a szerződésben meghatározott műszaki tartalomnak, a vonatkozó szabványoknak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelel.
6.2
A Vállalkozó kizárólag az általa kivitelezett, javított vagy módosított villamos hálózati szakaszokért vállal felelősséget.
6.3.
A Vállalkozó nem felel olyan hibákért, amelyek a Megrendelő által üzemeltetett készülékek, hosszabbítók, csatlakozók vagy egyéb fogyasztók hibájából erednek.
A meglévő villamos hálózat korábbi hibáiért, rejtett hiányosságaiért, szabványtalanságaiért vagy azok következményeiért a Vállalkozó nem felel. Amennyiben a kivitelezés meglévő alumínium vezetékes vagy részben elavult villamos hálózathoz kapcsolódik, a Vállalkozó kizárólag az általa kiépített részek megfelelőségéért vállal felelősséget.
6.4.
A jótállás és szavatosság megszűnik az adott hálózati szakaszra vagy berendezésre vonatkozóan, ha azon a Vállalkozón kívül más személy vagy vállalkozás beavatkozást végez.
6.5.
A jótállás időtartamát az egyedi szerződés, ajánlat vagy a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
Amennyiben jogszabály kötelező jótállási időt ír elő, úgy annak rendelkezései irányadók.
6.6.
A jótállási idő kezdő napja a teljesítésigazolásban szereplő teljesítési időpont.
6.7.
A jótállás feltétele a rendeltetésszerű használat és a gyártó által előírt karbantartások elvégzése.
A jótállás nem terjed ki különösen az alábbi esetekre:
- rendeltetésellenes használat;
- szakszerűtlen üzemeltetés;
- szakszerűtlen javítás vagy átalakítás; kezelési/üzembe helyezési útmutató be nem tartása, szakszerűtlen összeszerelés és üzemeltetés, nem szakszerűen végzett javítás, szerelés és beállítás;
- elemi kár; (villámcsapás; árvíz; földrengés; jégeső; vihar)
- túlfeszültség;
- feszültségingadozás;
- nem megfelelő értékű áramerősség okozta meghibásodás;
- szolgáltatói hálózati hiba által okozott kár;
- szállítás vagy üzemeltetés közben külső események hatására bekövetkezett meghibásodás
- vis maior esemény;
- karbantartás elmulasztása;
- harmadik személy által végzett beavatkozás.
- A biztosítékok, kismegszakítók, FI-relék vagy egyéb védelmi berendezések működése önmagában nem minősül hibának vagy hibás teljesítésnek. Ezen berendezések rendeltetése a veszélyes vagy rendellenes üzemállapotok megszüntetése.
6.8.
A Megrendelő köteles a hibát annak észlelését követően haladéktalanul írásban bejelenteni.
6.9.
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.
6.10.
Termékszavatossági igény alapján a Vállalkozó által eladott termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
6.11.
A gyártó mentesül a 6.10. pont szerinti termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; vagy
- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
6/A. NAPELEMES RENDSZEREK SAJÁTOS FELTÉTELEI
6/A.1.
A Vállalkozó nem felel az MVM, E.ON vagy bármely más hálózati engedélyes döntéseiért, ügyintézési határidejéért, késedelméért vagy eljárásáért.
6/A.2.
A hálózati engedélyes által végzett ügyintézés időtartama nem része a Vállalkozó teljesítési határidejének.
6/A.3.
A tetőszerkezet kivitelezés során feltárt és dokumentált rejtett hibái, statikai problémái, beázásai vagy egyéb előre nem látható hiányosságainak javítása a Megrendelő feladata. A hibák javításáig a kivitelezési munkálatokat felfüggesztjük, és ez az időtartam nem része a vállalási határidőnek.
6/A.4.
A Vállalkozó által készített termelési számítások, megtérülési számítások és energiatermelési becslések tájékoztató jellegűek.
A Vállalkozó meghatározott éves energiatermelésre kizárólag külön írásbeli megállapodás esetén vállal garanciát.
6/A.5.
A tényleges energiatermelés eltérhet a számított értékektől különösen:
- időjárási viszonyok,
- hálózati korlátozások,
- árnyékolás,
- fogyasztási szokások változása,
- környezeti változások
miatt.
6/A.6.
A Vállalkozó nem felel az olyan termeléscsökkenésért, amelyet:
- új épület,
- új növényzet,
- faállomány növekedése,
- szomszédos építmény,
- hálózati korlátozás
okoz.
6/A.7.
A Vállalkozó nem felel az inverter- vagy energiatároló-gyártó által biztosított internetes, felhőalapú vagy mobilalkalmazás-szolgáltatások elérhetőségéért.
6/A.8.
Az inverterek, energiatárolók és egyéb berendezések gyártói garanciáit a gyártó feltételei szabályozzák.
7. TITOKTARTÁS ÉS ÜZLETI TITOK VÉDELME
7.1.
A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti, műszaki, gazdasági és egyéb bizalmas információkat megőrizni.
7.2.
A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően is fennmarad.
7.3.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki:
- a nyilvánosan hozzáférhető információkra;
- a másik Fél által írásban engedélyezett közlésekre;
- jogszabály vagy hatóság által előírt adatszolgáltatásra.
7.4.
A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a kötbér összege 3.000.000 Ft.
A kötbér nem zárja ki a további kárigény érvényesítését.
8. ADATKEZELÉS
8.1.
A Vállalkozó a személyes adatok kezelését a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató szerint végzi.
8.2.
Az adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a Vállalkozó honlapján.
8.3.
A Megrendelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte.
9. A SZERZŐDÉS ÉS AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA
9.1.
Az egyedi szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.
Írásbelinek minősül:
- papír alapú aláírt dokumentum;
- elektronikus aláírással ellátott dokumentum;
- az Odoo rendszerben rögzített és elfogadott módosítás.
9.2.
A Vállalkozó jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.
A módosítás a már létrejött szerződéseket nem érinti.
10. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE
10.1.
A fogyasztónak nem minősülő Megrendelővel kötött, valamint a határozott idejű szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
10.2.
A szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha a másik Fél súlyosan megszegi szerződéses kötelezettségeit.
10.3.
A Vállalkozó jogosult azonnali hatályú felmondásra különösen akkor, ha:
- a Megrendelő fizetési késedelembe esik;
- a Megrendelő együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi;
- a kivitelezés ellehetetlenül.
11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11.1.
A Feleket az egyedi szerződésben megnevezett képviselő képviselheti, aki a szerződés teljesítésével kapcsolatosan utasításokat adhat.
11.2.
A Felek mentesülnek a szerződéses kötelezettségük teljes- vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés a Felek befolyási körén kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg.
Vis maior eseménynek minősül különösen:
- háború;
- terrorcselekmény;
- rendkívüli jogrend;
- veszélyhelyzet;
- járvány;
- sztrájk;
- árvíz;
- földrengés;
- tűzvész;
- rendkívüli időjárási körülmények;
- hálózati engedélyesi késedelem;
- MVM vagy E.ON ügyintézési késedelem;
- beszállítói késedelem;
- inverterhiány;
- importkorlátozás;
- ellátási lánc zavara;
- hatósági késedelem.
11. 3
A Vállalkozó jogosult a kivitelezés során fényképes dokumentáció készítésére.
11.4.
A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az elkészült munkát referencia céljára felhasználja.
A referenciafelhasználás kiterjedhet:
- a projekt általános ismertetésére;
- műszaki adatok közzétételére;
- fényképfelvételek közzétételére;
- esettanulmány készítésére.
11.5.
A Megrendelő neve, logója vagy egyéb azonosításra alkalmas adata kizárólag külön hozzájárulás alapján használható fel.
11.6.
A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.
11.7.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.
11.8.
A Felek törekednek vitás kérdéseiket békés úton rendezni.
11.9.
Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetén a Felek kikötik a Zalaegerszegi Járásbíróság, illetve hatáskörtől függően a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét.
